Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Защита прав потребителей - Образец договора поставки товара с доставкой

Образец договора поставки товара с доставкой

Образец договора поставки товара с доставкой

Договор поставки продукции

4,91 Отзывов:52 Просмотров:208963 Голосов:46 Обновлено:23.12.2016 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: является довольно распространённой гражданско-правовой сделкой, заключаемой в основном между субъектами предпринимательской деятельности. Правоотношения, связанные с поставкой продукции, получили своё регулирование в (статьи – ). Данный параграф тщательно регулирует порядок поставки товаров.

Важно: гласит, что правила, регулирующие правоотношения, связанные с куплей-продажей, могут быть применены также для урегулирования правоотношений, связанных с поставкой товаров.

Но вышеуказанное правило действует в тех случаях, когда тот или иной вопрос не получил своё регулирование нормах, посвящённых договору поставки. Конечно, ГК РФ является основным нормативно-правовым документом, регулирующим данную сферу правоотношений, но кроме этого существует также ряд других законодательных актов, которые также могут быть применены для урегулирования правоотношений, связанных с поставкой товаров. К числу таких законодательных актов можно отнести:

  1. ФЗ “О стандартизации”;
  2. ФЗ “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”, если поставка осуществляется с использованием железнодорожного транспорта и т.д.
  3. ФЗ “ О защите прав потребителей”, если продукция приобретается для дальнейшей продажи в розницу;

данной сфере также действуют различные постановления и другие нормативные акты Правительства РФ.

Например, Инструкцией о порядке приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и т.д. Требования всех вышеуказанных нормативно-правовых актов необходимо учитывать при заключении договора поставки продукции. В соответствии с по договору поставки одна сторона – поставщик должен передать второй стороне — заказчику свою продукцию в соответствии с обговорёнными сроками, а заказчик должен принять поставленный в соответствии с условиями договора товар и оплатить его.

Важно: данная статья гласит, что в качестве поставщика может выступать только субъект предпринимательской деятельности, а заказчик может использовать приобретённый товар только в предпринимательских или в других целях, которые не связаны с личным, домашним или другим подобным использованием. Поставщик может продавать любой товар своего производства (например, игрушки, строительные материалы, мебель и т.д.). Конечно, при заключении договора поставки того или иного товара необходимо также учитывать законодательное регулирование, которое предусмотрено для данного вида товара.

Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, которые установлены договором. При этом возможно осуществление единоразовой поставки, а также поставки партиями. Если договором установлен порядок осуществления поставки несколькими партиями, то стороны должны обговорить сроки осуществления поставки каждой партии.

Важно: гласит, что если стороны не предусмотрели сроки поставки партий, то в этом случае товары должны быть поставлены ежемесячно ровными партиями. Товар должен быть поставлен в упаковке, которая соответствует законодательным требованиям и стандартам, а также может обеспечить сохранность поставляемого товара.

Товар должен быть поставлен в упаковке, которая соответствует законодательным требованиям и стандартам, а также может обеспечить сохранность поставляемого товара. Законодательство даёт сторонам возможность выбора вида транспорта, которым будет осуществлена поставка. гласит, что если стороны не предусмотрели в договоре вид транспорта, которым будет осуществлена доставка, то его может выбрать поставщик.

Законодательство гласит, что заказчик должен принять товар, который был поставлен в соответствии с условиями договора.

На практике в основном принятие поставленной продукции осуществляется путём подписания соответствующего документа (например, акта приёма-передачи, накладной и т.д.).

Заказчик должен оплатить товар, который был поставлен в соответствии с условиями договора.

Порядок оплаты определяется сторонами. На практике в основном применяется следующий порядок: поставщик составляет и предъявляет заказчику счёт, а заказчик осуществляет оплату на основании предъявленного счёта. Как правила, сумма, которая подлежит оплате, переводится на банковский счёт поставщика.

Важно: гласит, что если стороны не предусмотрели порядок осуществления расчётов, то они осуществляются на основании платёжных поручений.

Документ полностью Ёфицирован. г.________________ «___»____________20__ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Вне зависимости от объёма закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счёта. 2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.

2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счёта Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счёте. 2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).

2.4. Приёмка товара от Поставщика оформляется подписанием счёта-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приёмки по количеству, с указанием даты приёмки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям. 3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.

3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.) 4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счётом.

4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских рублях, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт Поставщика не позднее срока, указанного в счёте на поставляемый Товар (партию товаров). 4.3. В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта. 4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4.5. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчётный счёт Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

4.6. По соглашению сторон, возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчётный счёт поставщика не позднее, чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю. 4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счёте на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется.

В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок. 4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного , Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком.

При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем. 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1.

Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.) 5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.

5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц. 5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.2. Поставщик вправе: 5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара. 6.1. Покупатель обязан: 6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар. 6.2. Покупатель вправе: 6.2.1.
6.2. Покупатель вправе: 6.2.1.

В случае, если Поставщик, получивший платёж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке предусмотренном п.

и настоящего Договора задолженности.

Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путём переговоров. 8.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке.
8.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке. Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон.

Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения.

Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями. 9.1. В случае возникновения обязательств неопределённой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой стороны известие о случившемся. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договорённости.

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год.

Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.

Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений. 12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

12.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: _______________________ _____________________ М.П. М.П. Скачать документ «»

  1. Находим ответ. Премии по договору поставки и НДС
  2. Передача «Банковский счёт». Договор поставки.
  3. Договор поставки, что нужно знать

Если документ «» оказался для вас полезным, просим вас о нём.

Оставить отзыв Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист И добавьте в закладки ().Он Вам ещё пригодится! Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

Образец типового договора поставки товаров

28 апреля 2018Договор поставки товаров — образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа.

О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале.По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:

  1. положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
  2. определение договора;
  3. разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
  4. правила расчета за товар;
  5. положения о периодичности поставок товарного продукта;
  6. порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
  7. вопросы прекращения договора.
  8. правила приемки товара покупателем;
  9. разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
  10. распорядок поставки товаров;
  11. разъяснение условий о доставке;

Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл.

11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.Согласно ст. 432 ГК РФ, существенными условиями называются такие положения договорного документа, без согласования которых последний не может считаться заключенным.

Общим для всех договоров в этом случае является условие о предмете сделки.
Кроме того, к названным положениям относятся условия, прямо указанные в законе, а также те, по которым необходимо достигнуть согласования по заявлению одного из контрагентов.Относительно договора поставки основными условиями являются следующие:

  1. Предмет сделки. В договорном документе должно быть указано наименование и количество товарной продукции (п. 3 ст. 455). При этом следует избегать ссылок только на родовые признаки продукции, так как судебная практика по признанию таких договоров незаключенными спорная. Количество же товарного продукта определяется либо в единицах измерения, либо в денежном выражении. Если используются единицы измерения, то они должны соответствовать характеру товара, т. к. иначе условие может быть признано несогласованным.
  2. Исходя из определения договора поставки, данного в ст. 506 ГК РФ, поставщик-продавец должен заниматься предпринимательской деятельностью, то есть в качестве данной стороны может выступать только юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель.
  3. Сроки поставки. Условие предполагает согласование сторонами времени поставки товарной продукции (ст. 506 ГК РФ). При этом Высший арбитражный суд РФ допускает при отсутствии в договорном документе условия о сроке поставки определять его исходя из положений ст. 314 ГК РФ (п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).

В договор поставки товара образца 2018 года, в соответствии с действующим законодательством РФ, включаются следующие части:1.

Преамбула. Вводная часть договора, в которой указываются основные сведения о субъектах, заключивших сделку.
В числе таких сведений:

  1. местонахождение;
  2. наименование;
  1. информация о должностных лицах, подписавших договор (Ф. И. О., должность, реквизиты документов, подтверждающих их полномочия).

2.

Предмет договора. Как правило, это первый раздел договорного документа, являющийся к тому же основным.

Как уже было сказано в предыдущем разделе статьи, в этой части важно определить наименование и количество поставляемой продукции.

Также в этом же разделе могут быть согласованы условия об ассортименте, комплектности и комплекте товара.

Однако отсутствие условий об ассортименте и комплектности никаких негативных последствий для заключенной сделки не несет.3. Права и обязанности сторон. Раздел не является обязательным, но традиционно размещается вторым в договорном документе о поставке.

Правомочия сторон могут быть расписаны как максимально подробно, так и кратко с указанием лишь обязанности поставщика поставить качественную товарную продукцию в согласованный срок, покупателя — принять ее и своевременно оплатить.4. Стоимость продукции, условия и сроки поставки. Эти положения могут быть выделены в несколько разделов или скомпонованы в один.

При согласовании порядка оплаты товара в договоре необходимо указать точную дату, когда будут осуществляться поэтапные платежи или должен произойти окончательный расчет за товар.5. В последнем разделе договора указываются реквизиты сторон и проставляются необходимые подписи и печати.Несмотря на то что каждый договор поставки во многих случаях содержит индивидуальный набор условий сделки, типовой договор поставки товара либо просто образец такового может стать существенным подспорьем при разработке своего документа. В частности, изучение разных образцов может помочь в выборе оптимального для сторон способа оплаты товара и, что не менее важно, точно сформулировать согласованные условия.Так, возможно включение в договор положений:

  1. порядке разрешения спорных ситуаций.
  2. порядке доставки и отгрузки;
  3. о порядке перехода права собственности на товар;
  4. тарности продукции;
  5. последствиях поставки некачественного или некомплектного товара и вариантах разрешения этих ситуаций;

Образцов договоров (в том числе поставки товаров), сейчас в Сети масса.

Однако использовать без изменения любой из них вряд ли получится, поскольку каждая сделка имеет свои индивидуальные особенности, касающиеся, например, порядка поставки и оплаты товара.Именно поэтому при использовании стороннего образца необходимо:1. Проверить, подходят ли для конкретной ситуации указанные в образце договора условия о сроках поставки и оплаты.

Несмотря на то что законодательство допускает отсутствие в договоре поставки указания сроков, целесообразно и удобно для сторон их все-таки согласовать.2. Оценить риски возникновения конфликтных ситуаций и подробно, с учетом конкретной ситуации, указать в договоре порядок разрешения споров.3. Изменить в образце условия о предмете договора под конкретный случай.Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено.

Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.

Пример договора поставки под заказ.

Договор купли-продажи №________ г.

Санкт-Петербург «____»______________2014г ИП Иванов Конастантин Евгеньевич в лице предпринимателя Иванова Конастантина Евгеньевича, являющегося индивидуальным предпринимателем, действующего на основании ОГРН, именуемый в дальнейшем Продавец, и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, договорились о нижеследующем: 1. Предмет договора (далее — Товар): 1.

Наименование изделия 1. Фирма-производитель 2. Дизайн/модель 3. Типоразмер 4.

Крепления/PSD (для дисков) 5. Вылет/ET (для дисков) 6. Центральное отверстие (для дисков) 7. Цвет (для дисков) 8. Количество (шт.) 1.1.

В рамках настоящего договора Продавец обязуется в соответствии с заказом Покупателя передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок передачи Товара Покупателю «___» _________________ 2014г. Досрочная поставка изделий (Товара) допускается. 1.2. Общая стоимость Товара, реализуемого в рамках настоящего договора, составляет сумму ________руб.

(_______________________________________________________ руб.____коп.). 1.3. Оплата Товара производится путем внесения 50% предоплаты наличными (в рублях) при подписании настоящего договора путем внесения денежных средств в кассу Продавца.

1.4. Окончательная оплата производится наличными (в рублях) при получении Покупателем Товара путем внесения денежных средств в кассу Продавца.

2. Обязанности сторон 2.1. Продавец обязуется: 2.1.1. Обеспечить качество и комплектность Товара, соответствующие заказу Покупателя и соответствующим государственным стандартам (POCC.RU.MT25.B10299 № 7571789 от 05.09.2007).

2.1.2. Осуществить ремонт Товара в ___________________ дневный срок с момента предъявления Покупателем рекламации в случае, если Товар будет иметь механические повреждения, иные недостатки, возникшие до момента передачи Товара Покупателю, или не будет соответствовать требованиям по качеству, предъявляемым соответствующими Инструкциями Госарбитража NN П-6, П7. В этот период времени ответственность за несвоевременную передачу Товара Покупателю, предусмотренная п.

4.1. настоящего договора, к Продавцу не применяется. 2.2. Покупатель обязуется: 2.2.1. Оплатить сумму предоплаты при заключении настоящего договора.

2.2.2. Произвести окончательный расчет в согласованные сроки. 2.2.2. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора 3.

Приемка Товара 3.1. Продавец передает, а Покупатель принимает Товар по качеству, количеству, комплектности и иным оговоренным настоящим договором характеристикам по местонахождению Продавца (Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.104, корп.13) и отражает факт передачи изделия в акте приема-передачи, приложенном к настоящему договору.

3.2. В процессе приемки Покупатель должен тщательно осмотреть Товар на предмет соответствия количества, комплектности, цвета и иных характеристик Товара, указанных в п.

1 настоящего договора . Покупатель также обязан проверить Товар на предмет наличия явных повреждений и недостатков. В случае обнаружения Покупателем недостатков в изделиях (Товаре), данный факт в обязательном порядке должен найти отражение в акте приема-передачи (Приложение 1).

3.3. В случае невыполнения Покупателем п.п. 3.2. настоящего договора Продавец не несет никакой ответственности перед Покупателем после подписания акта приема-передачи (Приложение 1). 3.4. Покупатель не вправе требовать возмещения ущерба, причиненного изделиям (Товару) его собственными действиями, в том числе самостоятельной сборкой и монтажом, а также действиями третьих лиц после передачи ему Товара в порядке, предусмотренном п.

3.2. настоящего договора. 3.5.

В случае отказа Покупателя от Товара надлежащего качества, сумма предварительной оплаты остается у Продавца, что не препятствует возможности требовать с Покупателя полной оплаты стоимости Товара, а также возмещения Продавцу причиненных ненадлежащим исполнением договора убытков. 4. Ответственость сторон 4.1.

В случае нарушения сроков передачи Товара Продавец несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере 2% от стоимости не переданного изделия (Товара). 4.2. В случае неявки Покупателя за Товаром или его уклонения от приемки Товара, Продавец письменно извещает Покупателя, а по истечении 1 месяца с даты предупреждения имеет право продать заказанные Покупателем изделия (Товар).

Из полученной суммы Продавец компенсирует свои издержки, и подлежащие уплате Покупателем санкции.

4.3. Покупатель вправе в любое время до приемки Товара отказаться от исполнения договора, уплатив Продавцу часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Покупателя от исполнения договора. Покупатель также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все заказанные изделия (Товар), и частью цены, выплаченной за изделия (Товар).

4.4.В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара по настоящему договору он уплачивает Продавцу за каждый день просрочки пеню в размере 1% от стоимости Товара, в отношении которого была допущена просрочка.

4.5. В случае нарушения Продавцом срока передачи Товара, он уплачивает Покупателю за каждый день просрочки пеню в размере 0,2% от стоимости Товара, в отношении которого была допущена просрочка. 5. Непреодолимая сила (форс-мажор) 5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

5.2 К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего догвора относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание.

5.3 При наступлении и прекращении указанных в п.5.1 обстоятельств настоящего договора, сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа. 5.4 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.5.2, виновная сторона обязана возместить другой сторне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. 5.5 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения настоящего договора на период действия указанных обстоятельств.

6. Порядок разрешения споров 6.1. Споры и разногласия разрешаются судом общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Стороны вправе урегулировать споры и разногласия путем переговоров, в претензионном порядке.

Претензии предъявляются в письменном виде под расписку с отметкой о дате принятия претензии либо по почте. 7. Срок действия договора 7.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 7.2. В случае внесения изменений и дополнений в заказ изменения и дополнения оформляются отдельно в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Продавец имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае отсутствия у изготовителя соответствующих изделий на основании письменного уведомления, полученного от изготовителя. При этом Продавец возвращает Покупателю все полученное. 8. Заключительные положения 8.1.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Каждая страница договора и приложений к нему завизирована обеими сторонами. 8.2. В день подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом договора, теряют силу 9.

Адреса и реквизиты сторон ПРОДАВЕЦ:ИП Иванов Константин Евгеньевич ПОКУПАТЕЛЬ:________________________ ИНН 781134251706 ______________________________________ Юр. адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, ул.

Народная, д.83, кв.39 ______________________________________ Адрес фактический: 192079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.104, кор.13 ______________________________________ Р/сч 40802810606000002321 ______________________________________ К/сч 30101810000000000920 ______________________________________ В СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ______________________________________ БИК 044030920 ______________________________________ ПРОДАВЕЦ:__________________________ ПОКУПАТЕЛЬ:________________________ М.П. (Подпись) М.П. (Подпись) а/м_________________________________ год_________________________________ тел_________________________________ Приложение 1 к договору купли-продажи №________ Акт приема-передачи товара г.

Санкт-Петербург 2012г. Продавец, ИП Иванов Константин Евгеньевич, в лице предпринимателя Иванова Константина Евгеньевича, и Покупатель, в лице _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ подписанием настоящего Акта подтверждают следующее: 1. Продавец передал, а Покупатель принял Товар в количестве, качестве и ассортименте, указанном в п.1. Договора. 2. Продавец и Покупатель взаимных претензий и замечаний не имеют.

Продавец: Покупатель: ___________________/_____________/ подпись Ф.И.О. ____________________ /_____________/ подпись Ф.И.О. М.П. М.П.

Образец договора на поставку продукции

» Автор admin На чтение 11 мин.

Рекомендуем прочесть:  Порезалась в магазине подать суд

Просмотров 84 Опубликовано 26.05.2018 Договор поставки № г. Красноярск «__»____________ г.

ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.

1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами. 2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях.

Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.

2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами.

Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы. 2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.

2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.

2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях. 3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.

3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом. 3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю.

Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной). 3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.

3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).

3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке.

Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.

3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством. 3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности. 4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.

4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.

4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).

4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ. 5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций.

Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст.

469 Гражданского кодекса РФ. 5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком.

Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке.

В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык. 5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством. 5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.

Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.

6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки.

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.

6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора. 6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки. 6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции.

В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки. 6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией.

В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции.

При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений.

Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика. 6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета. 6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров.

При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде. 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору. 7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ.

Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору. 7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков. 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств. 8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.

8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды. 8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.

8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах. 8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.

8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью. 8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.

8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны. 8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. ПОСТАВЩИК: ЗАО «Организация №1» Юридический адрес: 660000, г.

Красноярск, ул. Рабочая, д.15 Фактический адрес: 660000, г.

Красноярск, ул. Рабочая, д.15 ИНН 2460025720 КПП 240401001 Директор_____________И.И. Иванов «01» декабря 2018 г. ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «Организация №2» Юридический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54 Фактический адрес: 660012, г.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+